拖欠工程款起诉书范本

来源:听讼网整理2019-04-22 04:28浏览量:656
在咱们日子中,拖欠工程款的胶葛无处不在。一般状况下,为了保护咱们自己的利益,咱们会挑选进行,而且咱们在提申述讼的时分,是需要写一份申述状。那么拖欠工程款申述书范本的范本是怎么样的呢?下面,听讼网小编为咱们带来拖欠工程款申述书范本,供咱们参阅。
拖欠工程款申述书范本
申述单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:团体
经营范围:工业与民用建筑.
流动资金:169.5万元
何时经何部分同意开业:______年______月份经______县基建局同意
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下处理处。帐号:__________________
法定代表人名字:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市员工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承揽合同拖欠工程款胶葛
现实和理由:
______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市员工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签定了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方建筑教工宿舍楼两幢。承揽方法是“议标方式,也工包材料”。承揽额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方准时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙刚才正式开工。在长达一百七十七天之内,因为甲方的原因,形成乙方开进工地的70余名员工无活可干,机具设备长时间双里无用,给乙方经济上形成丢失达8059.73元。甲方尽管承当了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承当补偿丢失的职责。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签定教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 ______年______月______日竣工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交给被告运用。
工程结算书经甲、乙两边审定后,交______市建设银行校准定这杂,两边无任何争议。甲方应依合同书之规则与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开端,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经屡次洽谈达成协议,乙方又为甲方建筑了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方再三拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长时间不能付出,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了回收甲方拖欠的工程款,乙方安排专人屡次与甲方交涉。开端,甲方以工程材料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的悉数材料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由回绝付出原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,回绝审阅乙方后期施工的悉数零建工程的结算。
综上所述,甲方违背合同书的约好,单方面地推翻合同书规则的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方形成了很大的经济丢失。《民法通时》第一百零六条规则:“公民、法人违背合同或许不实行其他责任的,应当承当民事职责。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承揽合同法令》第十三条第二项一至五欲规则:未能依照承揽合同的规则实行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应补偿承揽方因而发作的实践丢失;不按合同规则拨付工程款;按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规则处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济丢失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫支的材料款66913.30元,应交给乙方工程款10768.57元;
(三)补偿乙方的经济丢失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项算计,共242006.83元。
此致
______市______区人民法院
申述单位:______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
附:
1、本状副本1份;
2、书证28件。
经过上文的具体介绍,咱们知道,在书写申述状的时分,特别要注意其间的诉讼请求,假如处理欠好的话,则自己的利益就有或许遭到危害。假如您状况比较复杂,本网站也供给律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询

听讼法律咨询公众号

律师回复不错过

听讼法律咨询小程序

随时随地咨询

我是律师

 

联系客服 9:00-18:00

027-85881208

听讼律助公众号

案源信息早知道

鄂ICP备18021267号-4 鄂公网安备42018502003405号  增值电信业务经营许可证(鄂B2-20210603)

Powered by 听讼网 Copyright © 武汉听讼信息技术有限公司版权所有 联系地址:武汉东湖新技术开发区关山大道465号三期光谷创意大厦2501-2502