【界说与品种】
建造工程合同是承揽人进行工程建造，发包人付出价款的合同。
建造工程合同包含工程勘测、规划、施工合同。
【合同方式要求】
建造工程合同应当选用书面方式。
【招标招规范则】
建造工程的招标招标活动，应当依照有关法令的规则揭露、公平、公平进行。
【建造作业的分包】
发包人能够与总承揽人缔结建造工程合同，也能够别离与勘测人、规划人、施工人缔结勘测、规划、施工承揽合同。发包人不得将应当由一个承揽人完结的建造工程肢解成若干部分发包给几个承揽人。
总承揽人或许勘测、规划、施工承揽人经发包人赞同，能够将自己承揽的部分作业交由第三人完结。第三人就其完结的作业效果与总承揽人或许勘测、规划、施工承揽人向发包人承当连带职责。承揽人不得将其承揽的悉数建造工程转包给第三人或许将其承揽的悉数建造工程肢解今后以分包的名义别离转包给第三人。
制止承揽人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。制止分包单位将其承揽的工程再分包。建造工程主体结构的施工必须由承揽人自行完结。
【国家严重建造作业合同的缔结】
国家严重建造工程合同，应当依照国家规则的程序和国家同意的出资方案、可行性研究报告等文件缔结。
【勘测规划合同的内容】
勘测、规划合同的内容包含提交有关根底材料和文件(包含概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
【施工合同的内容】
施工合同的内容包含工程规模、建造工期、中心交工工程的开工和竣工时刻、工程质量、工程造价、技术材料交给时刻、材料和设备供给职责、拨款和结算、竣工检验、质量保修规模和质量保证期、两边相互协作等条款。
【工程监理】
建造工程实施监理的，发包人应当与监理人选用书面方式缔结托付监理合同。发包人与监理人的权力和职责以及法令职责，应当依照本法托付合同以及其他有关法令、行政法规的规则。
【建造工程作业的查看】
发包人在不阻碍承揽人正常作业的情况下，能够随时对作业进展、质量进行查看。
【建造工程作业的查看】
荫蔽工程在荫蔽曾经，承揽人应当告诉发包人查看。发包人没有及时查看的，承揽人能够顺延工程日期，并有权要求
补偿罢工、窝工等丢失。
【建造工程的检验】
建造工程竣工后，发包人应当依据施工图纸及说明书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范及时进行检验。检验合格的，发包人应当依照约好付出价款，并接纳该建造工程。建造工程竣工经检验合格后，方可交给运用;未经检验或许检验不合格的，不得交给运用。
【勘测规划人的职责】
勘测、规划的质量不符合要求或许未依照期限提交勘测、规划文件延迟工期，形成发包人丢失的，勘测人、规划人应当持续完善勘测、规划，减收或许免收勘测、规划费并补偿丢失。
【施工人的职责】
因施工人的原因致使建造工程质量不符合约好的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修补或许返工、改建。通过修补或许返工、改建后，形成逾期交给的，施工人应当承当违约职责。
【承揽人的职责】
因承揽人的原因致使建造工程在合理运用期限内形成人身和产业危害的，承揽人应当承当危害补偿职责。
【发包人的职责】
发包人未依照约好的时刻和要求供给原材料、设备、场所、资金、技术材料的，承揽人能够顺延工程日期，并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。
【发包人的职责】
因发包人的原因致使工程半途停建、缓建的，发包人应当采纳办法补偿或许削减丢失，补偿承揽人因而形成的罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等丢失和实践费用。
【发包人的职责】
因发包人改变方案，供给的材料不精确，或许未依照期限供给必需的勘测、规划作业条件而形成勘测、规划的返工、罢工或许修正规划，发包人应当依照勘测人、规划人实践耗费的作业量增付费用。
【作业价款付出】
发包人未依照约好付出价款的，承揽人能够催告发包人在合理期限内付出价款。发包人逾期不付出的，除依照建造工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承揽人能够与发包人协议将该工程折价，也能够请求人民法院将该工程依法拍卖。建造工程的价款就该工程折价或许拍卖的价款优先受偿。
